发布日期：2021年07月12日
总则
第一条
本保险合同由保险条款、投保单、保险单及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。
第二条
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，与工程发包人签订真实、合法、有效的建设工程施工合同的承包人可作为本保险合同的投保人，建设工程施工合同的发包人可作为本保险合同的被保险人。
第三条
本保险合同中涉及释义的特定用词，以释义内容为准。
保险责任
第四条
在保险期间内，投保人因自身原因未按照与被保险人签订的建设工程施工合同履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，视为保险事故发生。保险人按照本保险合同的约定,向被保险人承担赔偿责任。
责任免除
第五条 下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：
（一）战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动、谋反、政变；
（二）核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染；
（三）大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染；
（四）洪水、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害；
（五）空中运行物体坠落，及火灾、爆炸等意外事故；
（六）行政行为或司法行为；
（七）被保险人及其代表的故意或犯罪行为。
第六条 存在下列情况之一的，保险人不负责赔偿：
（一）投保人与被保险人签订的建设工程施工合同或交易基础不成立、不生效、无效、被撤销或在保险事故发生前被解除的;
（二）投保人或其雇员与被保险人或其雇员采用欺诈、串通、贿赂等手段订立建设工程施工合同，或恶意串通违反建设工程施工合同约定；
（三）投保人与被保险人变更建设工程施工合同内容，而事先未征得保险人书面同意；
（四）被保险人因自身原因未按照建设工程施工合同约定履行相关义务；
（五）被保险人明知或应当知道投保人违反建设工程施工合同约定或法律法规的规定进行转包或违法分包。
第七条 下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：
（一）投保人与被保险人签订的建设工程施工合同约定以外的任何损失和费用；
（二）被保险人的任何间接损失以及被保险人以外的第三方的任何损失；
（三）被保险人与投保人因建设工程竣工工期、施工质量以外的纠纷所致的任何损失或费用；
（四）被保险人为收集、确认、证明投保人违反建设工程施工合同约定导致其损失所产生的法律费用及其他相关费用，以及诉讼、仲裁、执行阶段所发生的任何法律费用；
（五）因建设工程设计错误、缺陷或设计变更导致的损失，以及根据建设工程施工合同，应由被保险人承担的责任及其相关费用；
（六）建设工程施工合同中约定的或未在建设工程施工合同中约定的材料、人工价格超过实际发生时当地政府相关主管部门指导价（若无指导价，则参考一般市场价）的部分；
（七）违约金、滞纳金、罚款、罚金及惩罚性赔偿；
（八）本保险合同中载明的免赔额或按本保险合同中载明的免赔率计算的金额，两者以高者为准；
（九）其他不属于本保险责任范围内的损失、费用和责任。
保险金额和免赔额（率）
第八条
本保险合同的保险金额以投保人与被保险人签订的建设工程施工合同为基础，由投保人与保险人协商确定，并在保险单中载明。保险人在保险期间内对被保险人的累计赔偿金额以保险金额为限。
第九条 本保险合同实行绝对免赔，绝对免赔额（率）由投保人与保险人协商确定并在保险单中载明。
保险期间
第十条
本保险合同的保险期间自建设工程施工合同生效之日起或保险单载明的保险起期之日起(二者以后发生者为准)，至建设工程实际竣工之日或保险单载明的保险终期之日止(二者以先到者为准)。具体以保险单载明的起讫日期为准。
本保险合同在保险期间届满或提前终止之日失效。
第十一条
保险期间届满，工程建设项目无法竣工的，经投保人申请并经保险人、被保险人同意，保险期间根据投保人申请的期限予以延长，投保人应当按照保险人的要求缴纳保险期间延长部分对应的保险费。
保险人义务
第十二条
本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。
第十三条
保险事故发生后，投保人、被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，保险人应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。
第十四条
保险人收到被保险人的赔偿请求，并确认索赔材料齐全后，应当及时就是否属于保险责任做出核定，同时将核定结果通知被保险人。
投保人、被保险人义务
第十五条
投保人开展与本保险合同相关的业务，应遵守相关法律及行政法规。若存在有关规定的，应取得主管部门的审批、认定资格。
第十六条
投保人应履行如实告知义务，如实答复保险人就有关情况提出的询问，如实填写投保单。
第十七条
投保人投保时应向保险人提供以下资料：
(一)营业执照、税务登记证、组织机构代码证;
(二)工程施工资质证书、招标文件、《中标通知书》、建设工程施工合同及其备案证明;
(三)相关行政主管机关批准、许可建设工程施工的证照、批复等文件，包括但不限于项目立项批复文件、国有建设用地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等;
(四)保险人要求提供的其他相关材料。
第十八条
除另有约定外，投保人应当在保险责任起始日前一次性交清全部保费，并有义务应保险人的要求向保险人提供反担保。投保人未按约定交付保险费和提供必要的反担保的，对于保险费交付和反担保提供前（以上述两项义务实际履行时间后者为准）发生的保险事故，保险人不承担赔偿责任。
第十九条
发生下列情况之一的，投保人和被保险人应事先书面通知保险人，保险人可以选择增加保险费或者解除保险合同。
(一)投保人与所投保建设工程施工合同有关的业务经营范围、经营情况发生重大改变;
(二)与被保险人签订的建设工程施工合同及相关合同内容发生实质性改变，包括合同主体变更、权利义务修改等;
(三)在保险期间，被保险人在工程设计、施工方式、工艺、技术手段等方面发生改变致使工程延误。
第二十条
保险期间内，保险人有权对工程项目进展情况、投保人履约情况及工程款项资金流向等事项进行核查。投保人及被保险人应积极配合并向保险人或其指定的第三方提供相关信息、文件及资料。对于保险人提出的风险管理建议，投保人及被保险人应进行整改。投保人、被保险人不配合核查或未按保险人提出的合理的风险控制建议整改，由此造成的损失，保险人不承担赔偿责任。
第二十一条
在保险期间内，被保险人应及时检查并协助保险人了解建设工程施工合同的执行情况，如发现投保人存在违约风险，或有任何其他可能导致本保险合同风险显著增加的情况，被保险人应采取措施降低或消除上述风险，并应按照本保险合同约定及时通知保险人。
第二十二条
当发生保险事故时，被保险人应该尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，保险人不负责赔偿。
第二十三条
当发生保险事故时，投保人、被保险人应当及时通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过、损失情况和处理情况;涉及违法、犯罪的，应立即向公安机关报案。
第二十四条
根据本保险条款第十一条规定的情形，保险期间届满后若建设工程项目未竣工，投保人未向保险人申请延长保险期间，投保人、被保险人应主动向保险人就已完成的工程量进行书面确认，并将已完工部分的相关资料进行独立完整保管。
第二十五条
发生保险事故后，被保险人应向保险人提供下列证明和资料：
(一)索赔申请书;
(二)保险单正本;
(三)建设工程施工合同副本;
(四)与工程施工进展、质量、缺陷有关的证明文件，包括但不限于：中标通知书、投标函及其附录，合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件，技术规范、技术标准和要求，图纸，已标价工程量清单或预算书，其他合同文件;施工监理人、设计人、项目经理往来资料、签证、信函等资料;
(五)仲裁机构出具的裁决书或司法机关出具的裁定书、判决书等(适用于仲裁或诉讼确定损失的方式);
(六)保险人要求投保人、被保险人提供的与确定保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料。
被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。
赔偿处理
第二十六条
被保险人向保险人提出索赔申请前，应按建设工程施工合同的约定向投保人或其担保人(如有)启动索赔程序，产生的费用由被保险人承担。被保险人向投保人或其担保人(如有)索赔所得价款应用于抵消保险人赔偿责任。
第二十七条
保险人的赔偿以下列方式之一确定的被保险人损失为基础：
(一)投保人、被保险人之间协商并经保险人确认;
(二)仲裁机构裁决;
(三)人民法院判决;
(四)保险人认可的其它方式。
第二十八条
被保险人发生保险责任范围内的损失，保险人在有效保险金额内，按被保险人实际损失扣除保险单载明的免赔额(率)后的金额进行赔偿，有效保险金额即保险金额减去保险人在保险期间内已支付的所有保险赔款总额。
第二十九条 保险事故发生时，若另有其它保障相同的保险存在，不论是否由被保险人、投保人或他人以其名义投保，也不论该保险赔偿与否，保险人仅按照本保险合同保险金额与所有保险合同保险金额总和的比例承担保险责任。
因被保险人未如实告知导致保险人多支付的赔偿金额，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。
第三十条
发生保险责任范围内的损失，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人或其担保人(如有)请求赔偿的权利，被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的情况，积极协助保险人向投保人或其担保人(如有)进行追偿。
第三十一条
保险人赔偿后，有权处置投保人提供的反担保，以清偿保险赔款。对不足以清偿保险赔款的部分，保险人有权在赔偿金额范围内继续向投保人或其担保人(如有)进行追偿。
第三十二条
保险人受理报案、向被保险人提供建议等行为，均不构成保险人对赔偿责任的承诺。
第三十三条
被保险人向保险人请求赔偿的诉讼时效期间为二年，自其知道或应当知道保险事故发生之日起计算。
争议处理
第三十四条
合同争议解决方式由当事人从下列两种方式中选择一种，并在保险单中约定：
因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交保险单载明的仲裁委员会仲裁;
因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
第三十五条
本保险合同争议的处理适用中华人民共和国法律(不包括港、澳、台地区的法律)。
其他事项
第三十六条
保险责任开始前，投保人要求解除保险合同的，应经被保险人同意，并当向保险人支付相当于保险费5%的退保手续费，保险人应当退还剩余部分保险费。
第三十七条
本保险合同生效后，未经被保险人书面同意，投保人不得解除本保险合同。在保险期间内，如果投保人和被保险人均书面要求解除保险合同的，保险人在解除保险合同时的有效保险金额内，按日比例退还未满期部分的保险费。保险合同因工程提前竣工而提前终止的，保险人不退还保险费。
第三十八条
保险合同终止后，保险人将按本条款第三十一条约定处置后的反担保余额退还投保人，如反担保为保证金的，保证金余额及相应的同期银行活期存款利息也一并退还。反担保已依照本条款第三十一条规定抵扣完毕的，保险人不予退还。
释义
建设工程施工合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成建设工程施工合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
合同协议书：指构成建设工程施工合同的由发包人(被保险人)和承包人(投保人)共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
中标通知书：指构成建设工程施工合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
投标函：指构成建设工程施工合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
投标函附录：指构成建设工程施工合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
承包人：指与发包人签订合同协议书，被发包人接受的具有工程施工承包资质的当事人。
发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人。
转包：指承包人承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为。具体情形以《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》等法律法规认定为准。
违法分包：指承包人承包工程后违反法律法规规定或者建设工程施工合同关于工程分包的约定，把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为。具体情形以《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》等法律法规认定为准。
工期：指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
天：除特别指明外，均指日历天。保险合同中按天计算时间，签署保单当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时，但如期限最后一天非为工作日的，则其应顺延至下一工作日当天的24:00时。
竣工：指承包人完成建设工程施工合同范围内的工程，发包人向承包人签发或应签发竣工验收证书或工程接收证书之日(二者以先到者为准)。
